關于承攬加工合同相關的免費模板共六篇
隨著生活的進步，人們自我保護的意識的增高，漸漸的懂得使用起法律的來維護自己，甚至還能夠使用出合同來施行，合同有很多不同的內(nèi)容，合同的格式與內(nèi)容也大不一樣，那么小伙伴知道承攬加工合同的編寫嗎，如何寫出正規(guī)的承攬加工合同呢。
承攬加工合同 篇1
承攬方(甲方)：_________定作方(乙方)：_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費定作物名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標準與方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
單價
總價
圖紙、技術(shù)資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱
交付時間
交付地點
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條加工費結(jié)算辦法與時間
_________。
第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方：
1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方：
1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的`法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。
承攬方(蓋章)：_____________ 定作方(蓋章)：_____________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
地址：_______________________ 地址：_______________________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：___________________ 簽訂地點：___________________
承攬加工合同 篇2
定作人：
簽訂地點：
承攬人：
簽訂時間：年月日
第一條 加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限
加工物規(guī)格計量、報酬、交貨期限及數(shù)量
數(shù)量
名稱、型號單位、單價金額合計
合計人民幣金額(大寫)：
(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條 定作人提供的材料
材料規(guī)格
計量
數(shù)量質(zhì)量
提供日期
消耗定額
名稱型號單位
(注：空格如不夠用，可以另接)
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：
第四條 加工物的技術(shù)標準、質(zhì)量要求：
第五條 承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件：
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔：
第七條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第八條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內(nèi)答復。
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點：
第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：
第十二條 報酬的結(jié)算方式及期限：
第十三條 定作人在年月日前交定金(大寫)元。
第十四條 本合同解除的條件：
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條 違約責任：
第十七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：
(一)提交仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定事項：
定作人(章)：
承攬人(章)：
住所：
住所：
法定代表人：
法定代表人：
居民身份證號碼：
居民身份證號碼：
委托代理人：
委托代理人：
電話：
電話：
開戶銀行：
開戶銀行：鑒(公)證機關(章)
賬號：
賬號：
經(jīng)辦人：
郵政編碼：
郵政編碼：
監(jiān)制部門：
印制單位：
承攬加工合同 篇3
甲方：
乙方：
1、前言
經(jīng)過友好協(xié)商，甲、乙雙方本著長期友好合作、互利互惠、共同發(fā)展的前提，就鑄件合作事宜達成一致，特簽訂本合同并共同信守執(zhí)行。乙方將根據(jù)甲方提供的技術(shù)資料和鑄造清單進行鑄造并供貨。
2、供貨范圍和雙方職責
(1)供貨范圍
按甲方提供的鑄件清單供貨。
鑄件上要帶檢驗試棒2根(￠30﹡300);球鐵件的附鑄試塊采用“Y”型試塊并附質(zhì)保書。
(2)乙方職責
完成上述規(guī)定供貨范圍的供貨。
返回甲方提供的所有資料，并為甲方保密。
向甲方提供鑄件的材料說明(A、機械性能;B、材質(zhì)化驗)
(3)甲方職責
每套鑄件(每件)向乙方提供鑄件圖紙一套。
負責解決乙方在泡沫模型制作過程中的技術(shù)問題。
向乙方提供鑄造清單(明細)并說明材料，件數(shù)，交貨期。
甲方向乙方提供技術(shù)要求。
技術(shù)要求
(A)鑄件材料：HT250、HT300、MoCr鑄鐵、QT600-3
(B)鑄件化學成份：根據(jù)提供給貴公司的化學成份標準。
(C)鑄件應清理干凈，去除冒口殘余，粘砂以及內(nèi)腔殘余物等。鑄件表面進行噴丸處理，要求鑄件表面光潔。
(D)鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。
(E)鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內(nèi)的表面缺陷。
(F)鑄件交貨時應附有合格證、質(zhì)保書，其中包括：供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結(jié)果、制造日期(或編號)或生產(chǎn)批號、機械性能。
3、價格
(1)鑄件價格
HT250：
MoCr：
QT600：
特殊規(guī)格鑄件價格雙方協(xié)商定
4、結(jié)算方式：
(1)鑄件以甲方驗收過磅，并通知乙方認可。
(2)鑄件在甲方現(xiàn)場驗收合格后，開具發(fā)票，甲方收到發(fā)票30天內(nèi)全額付款。
(3)鑄件經(jīng)甲方使用，確認滿足第六條定義的質(zhì)量保證。
5、交貨期
(1)乙方嚴格按甲方提供的清單、周期進行鑄件并及時交貨。
(2)具本交貨日期：(泡沫模型與鑄件制造，周期，不含路途)
鑄件5噸以下16-20天。
鑄件5-8噸18-22天。
鑄件8噸以上的另商定。
(3)特殊規(guī)格雙方協(xié)商定。
6、驗收
甲方應根據(jù)有關資料和技術(shù)協(xié)議、國家標準對鑄件進行驗收。
7、質(zhì)量保證：
甲方在加工過程中發(fā)現(xiàn)鑄造原因造成的廢品，應立即通知乙方，如確系乙方鑄造原因造成的廢品，由乙方補廢包換，并以急件的形式補廢，模型費由乙方負擔。
8、合同修改：
只有在合同雙方的合法代表書面簽字同意后，才能對本合同的條款進行修改，補充和更改。這些修改、補充和更改的文件與本合同具備同等效力。
9、不可抗力：
(1)當不可抗力發(fā)生時，發(fā)生不可抗力的一方有義務做出努力，將不可抗力帶來的損失減少到最低限度。
(2)因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。
10、權(quán)力和義務的轉(zhuǎn)讓：
乙方不得將本承包合同所產(chǎn)生的權(quán)力義務轉(zhuǎn)讓給任何第三方。
11、合同的終止和解除
(1)發(fā)生下列情況之一時，甲方有權(quán)終止和解除合同，并有權(quán)要求乙方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。
乙方無正當理由不按期制造投入時。
實際制造進度比進度表上的日程大大延遲，按期交付無可能時。
乙方無正當理由不執(zhí)行合同有關規(guī)定，經(jīng)甲方書面催促仍無解決誠意時。
(2)發(fā)生下列情況時，乙方有權(quán)終止和解除合同，并有權(quán)要求甲方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。
甲方違反本合同而造成本合同無法履行時。
甲方?jīng)]有支付合同金額的能力時。
12、爭議解決：
當甲、乙雙方之間在履行本合同過程中發(fā)生爭議而通過協(xié)商已無法解決時，可直接向人民法院起訴，甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地(煙臺)人民法院管轄。
13、合同附件
下述合同附件與本合同同進簽署，一并有效。
附件一、每次提供鑄造清單、進度表。
14、通知
所有通知和通訊均需采用書面形式，如為傳真或電傳，則發(fā)生當日視為送達。
15、合同生效
本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字、蓋章即生效。
甲方 乙方
代表(簽字) 代表(簽字)
日期： 日期：
承攬加工合同 篇4
定作單位：某某項目經(jīng)理部 (以下簡稱甲方)
承攬單位：某某鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司 (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關規(guī)定，甲方將本工程風口平臺出鐵場構(gòu)件加工制作委托給乙方承攬加工，結(jié)合具體情況，雙方本著公平合理的原則，經(jīng)充分協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵照履行。
第一條 加工構(gòu)件品名與價款
一、 加工品名：某某高爐大修項目鋼結(jié)構(gòu)工程風口平臺出鐵場構(gòu)件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構(gòu)件。
二、 承攬方式：本加工構(gòu)件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質(zhì)量、包安全及綜合單價包干、完工結(jié)算的承攬方式。
三、 加工單價：每噸壹仟元整人民幣(￥：1000.00元人民幣)
四、 本加工構(gòu)件綜合單價一次包定，不受市場物價浮動和有關部門調(diào)價文件的影響;已包含了加工制作時所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費用，加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費用支出。
五、 本加工構(gòu)件不含防腐涂裝，由甲方防腐涂裝分包單位在制作場地進行防腐涂裝，乙方免費提供構(gòu)件機械翻身。
六、 本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規(guī)費，乙方開具發(fā)票。
第二條 加工成品期限與交付
一、 加工期限：暫定為三十日歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構(gòu)件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、 交付狀態(tài)：按甲方提供的加工制作轉(zhuǎn)換圖全部圖示狀態(tài)交付，并配合防腐涂裝。
三、 交付地點：運輸至甲方指定場地，甲方負責卸車。
第三條 加工材料供應與采購
一、 甲方負責供應的材料：本加工構(gòu)件的所有工程鋼材由甲方供應，并負責送貨到乙方指定地點，乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續(xù)。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經(jīng)甲方審核后，作為供料依據(jù)(板材材損2%、型材材損3%)。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料，排版圖必須經(jīng)過甲方確認后方可下料切割，超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除，并加收5%的采管費。
二、 乙方負責供應的材料：本加工構(gòu)件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購;采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設計要求。
三、 乙方自行采購的材料、構(gòu)配件等應具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件，沒有合格證書，且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過試驗定為不合格的材料、構(gòu)配件等，甲方有權(quán)制止使用，由此而造成的損失由乙方負責。
四、 具有合格證書的材料、構(gòu)配件等應按規(guī)定復驗，其檢驗費用由乙方承擔，如屬不合格產(chǎn)品，其不合格產(chǎn)品由乙方在48小時內(nèi)清理出場。
五、 材料代用，經(jīng)甲方批準后，乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時，由乙方承擔發(fā)生的費用。
第四條 加工成品質(zhì)量與驗收
一、 根據(jù)設計施工圖、修改圖、轉(zhuǎn)化圖、變更通知、施工說明及有關技術(shù)文件資料，遵照國家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》、《建設工程質(zhì)量管理辦法》和有關工程質(zhì)量的規(guī)定，由乙方確保本加工構(gòu)件質(zhì)量。
二、 質(zhì)量等級：一次驗收合格
三、 保修期限：保修壹年。
四、 技術(shù)資料：由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術(shù)說明資料，交付完畢后收回，乙方不得留存技術(shù)資料的復制品。技術(shù)資料必須按甲方貫標程序記錄整理，格式采用甲方提供的表格格式。
承攬加工合同 篇5
加工定作承攬合同。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
郵編： 郵編：
電話： 電話：
法定代表人(委托代理人)： 法定代表人(委托代理人)：
開戶行： 開戶行：
帳戶： 帳戶
甲乙雙方為攜手合作，促進發(fā)展，滿足利益，明確責任，依據(jù)中華人民共和國有關法律之相關規(guī)定，本著誠實信用，互惠互利原則，結(jié)合雙方實際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：
第一條：品種或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
定作物品名或項目規(guī)格
型號計量
單位數(shù)量價款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限
單價總金額
合計
承攬加工合同 篇6
簽定日期：_______年____月____日
定作方(甲方)：______________
電話：________________________
承攬方(乙方)：______________
電話：________________________
經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴肅履行。
品名
規(guī)格單位數(shù)量加工費單價金額
定作方供應原材料：
原材料
規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量
1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法：______________________________________________。
2.產(chǎn)品檢驗標準和方法：__________________________________________________。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：__________________________________。
4.貨款及費用結(jié)算辦法及期限：____________________________________________。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章)：_______________
乙方(蓋章)：_______________
以上就是關于承攬加工合同的模板及范文，希望對你們有所幫助。
