對(duì)于,第一次買房的朋友來說,房產(chǎn)合同的編寫,以及簽訂都是一件令人非常頭疼的事情,也有不少朋友都不知道這個(gè)房產(chǎn)合同應(yīng)該怎么編寫。那么今天就跟大家分享一下,房產(chǎn)合同編寫的那些注意事項(xiàng)吧。
房產(chǎn)合同 篇1
出賣方(甲方):___________________________
地 址:____________________________________
郵碼:_______________ 電話:_______________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
購買方(乙方):___________________________
地 址:____________________________________
郵碼:_______________ 電話:_______________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
協(xié) 議 書:
根據(jù)國家有關(guān)房產(chǎn)的規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條 乙方購買甲方座落在____市____街____巷____號(hào)的房屋 棟 間,建筑面積為____平方米。
第二條 上述房產(chǎn)的交易價(jià)格:
第三條 付款時(shí)間與辦法:
1.******
2.******
第四條 甲方應(yīng)于____年__月__日前將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用。
第五條 稅費(fèi)分擔(dān)
1.甲方承擔(dān)房產(chǎn)交易中房產(chǎn)局應(yīng)征收甲方的交易額的____%的交易費(fèi);承擔(dān)公證費(fèi)、協(xié)議公證費(fèi)。
2.乙方承擔(dān)房產(chǎn)交易中房產(chǎn)局應(yīng)征收乙方的交易額的____%的交易費(fèi),承擔(dān)房產(chǎn)交易中國家征收的一切其他稅費(fèi)。
第六條 違約責(zé)任
1.乙方必須按期向甲方付款,如逾期,每逾期一天,應(yīng)向甲方償付違約部分房產(chǎn)款____%的違約金。
2.甲方必須按期將房產(chǎn)交付乙方使用,否則,每逾期一天,應(yīng)向乙方償付違約部分房產(chǎn)款____%的違約金。
第七條 本合同主體
1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________單位,代表人是____________.
第八條 本合同經(jīng)國家公證機(jī)關(guān)____ 公證處公證。
第九條 本合同一式 份。甲方產(chǎn)權(quán)人各一份。乙方一份,________ 房產(chǎn)管理局、________ 公證處各一份。
第十條 本合同發(fā)生爭(zhēng)議的解決方式:
甲 方:____________ 乙 方:____________
代 表:____________ 代 表:____________
____年____月____日 ____年____月____日
房產(chǎn)合同 篇2
房產(chǎn)買賣協(xié)議(合同)無效之訴民事起訴狀
以下為一則房產(chǎn)買賣合同無效之訴民事起訴狀范本。
原告:
住所:
被告:
住所: ,聯(lián)系方式:25663***
訴訟請(qǐng)求
1、請(qǐng)求判決確認(rèn)被告雙方于20xx年11月11日簽訂的《房產(chǎn)買賣協(xié)議》及雙方于 年 月 日簽訂的《補(bǔ)充協(xié)議》均為無效;
2、請(qǐng)求判決被告返還原告向其支付的定金100萬元,并依照定金罰則另行向原告支付款項(xiàng)人民幣100萬元。
3、請(qǐng)求判決被告賠償原告利息損失 元(詳見利息損失計(jì)算表)。
事實(shí)和理由
原告與被告于 年 月 日簽訂了《房產(chǎn)買賣協(xié)議》。協(xié)議中雙方約定:
1、交易標(biāo)的為XX市**區(qū) 號(hào)的房產(chǎn),該房產(chǎn)為危房。
2、上述房產(chǎn)交易價(jià)為 萬元。乙方(原告)應(yīng)支付定金 萬元。
3、甲方(被告)交付房產(chǎn)應(yīng)保證房屋無結(jié)構(gòu)性損壞,門窗及配套水、電、煤氣等管道應(yīng)當(dāng)完好。
4、甲方(被告)保證上述房屋權(quán)屬清楚。
5、雙方不得中途毀約。否則適用定金罰則。
合同簽訂后,原告依照《房產(chǎn)買賣協(xié)議》向被告支付購房定金 萬元。
訟爭(zhēng)雙方于 年 月 日達(dá)成《補(bǔ)充協(xié)議》,約定:原告再支付定金 萬元,原告付清全部購房款時(shí)間延期至 年月 日。該協(xié)議簽訂后,原告及時(shí)支付了該 萬元定金。
最近,原告獲悉,被告于雙方簽訂《房產(chǎn)買賣協(xié)議》之前便在交易標(biāo)的之上為第三人設(shè)立了抵押。而被告至今未告知原告交易標(biāo)的上設(shè)有抵押,更未在《房產(chǎn)買賣協(xié)議》及其《補(bǔ)充協(xié)議》上提及針對(duì)上述抵押的處理方法。
依據(jù)《擔(dān)保法》第四十九條規(guī)定“抵押期間,抵押人轉(zhuǎn)讓已辦理登記的抵押物的,應(yīng)當(dāng)通知抵押權(quán)人并告知受讓人轉(zhuǎn)讓物已經(jīng)抵押的情況;抵押人未通知抵押權(quán)人或者未告知受讓人的,轉(zhuǎn)讓行為無效”,原告認(rèn)為:《房產(chǎn)買賣協(xié)議》及其《補(bǔ)充協(xié)議》應(yīng)依法確認(rèn)為無效合同。
基于上述事實(shí)和理由,為保護(hù)原告合法權(quán)益,特此請(qǐng)求貴院,判決如所請(qǐng)。
此致
XX市**區(qū)人民法院
原告:
20xx年**月** 日
房產(chǎn)合同 篇3
賣 方:
代表人(代理人):
送達(dá)地址:
買 方:
代表人(代理人):
送達(dá)地址:
證件名稱及號(hào)碼:
證件名稱及號(hào)碼:
證件名稱及號(hào)碼:
證件名稱及號(hào)碼:
送達(dá)地址:
經(jīng)紀(jì)方:
住所地:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,買賣雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,通過經(jīng)紀(jì)方提供居間服務(wù),三方就房產(chǎn)買賣及居間關(guān)系的相關(guān)事宜達(dá)成以下合同條款:
第一條 【轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)標(biāo)的】賣方轉(zhuǎn)讓給買方的房產(chǎn)位于武漢市 區(qū) 單位物業(yè)(下稱該房
地產(chǎn)),建筑面積為 平方米, 結(jié)構(gòu), 用途,《房屋所有權(quán)證》號(hào) 字第 號(hào),
《土地使用權(quán)證》號(hào)為 字第 號(hào),買方已經(jīng)核實(shí)以上房產(chǎn)信息。(以上均以有效證件記載為準(zhǔn))。
第二條【房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)狀況】房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)現(xiàn)狀為以下第( )種:
A、該房產(chǎn)已經(jīng)辦理房屋所有權(quán)證及土地使用權(quán)證,無抵押或其他權(quán)利限制,賣方對(duì)該房地產(chǎn)享有完全處分權(quán),賣方應(yīng)在簽署本合同后 日內(nèi)將房屋所有權(quán)證及土地使用權(quán)證原件托管于經(jīng)紀(jì)方或經(jīng)紀(jì)方指定擔(dān)保公司處作為辦
理過戶手續(xù)之用。
B、該房產(chǎn)已經(jīng)辦理房屋所有權(quán)證及土地使用權(quán)證,該房產(chǎn)處于抵押狀態(tài),仍欠銀行貸款約 元
整(小寫: 元)人民幣,賣方應(yīng)在贖房后 日內(nèi)將房屋所有權(quán)證及土地使用權(quán)證原件托管于經(jīng)紀(jì)方或經(jīng)
紀(jì)方指定擔(dān)保公司處作為辦理過戶手續(xù)之用,買賣雙方約定按以下第( )種方式贖房:
(a)、賣方自己籌資金贖房,并應(yīng)在簽署本合同之日起 日內(nèi)還清貸款、辦妥解除抵押登記手續(xù),逾期不
能超過 日;
(b)、買賣雙方同意用買方支付的購房首期款替賣方贖房,買方在賣方房產(chǎn)貸款銀行通知可提前還款時(shí)直接付
款到賣方的貸款銀行辦理贖房;
(c)、賣方委托擔(dān)保公司提供擔(dān)保融資贖房,賣方于簽署本合同之日起 日內(nèi)出具全權(quán)委托公證書給擔(dān)保公
司和經(jīng)紀(jì)方指定人員,以方便辦理贖房手續(xù)。
第三條【房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格】該房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為按套轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓價(jià)人民幣 元整(小寫: 元),如
包括其它隨房轉(zhuǎn)讓的家私家電的,以列明的清單為準(zhǔn)。
第四條【付款約定】:
(一)定金人民幣 元整(小寫: 元)為第一部分房款。賣方同意買方在簽署本合同時(shí)
支付部分定金人民幣 元整(小寫: 元),經(jīng)紀(jì)方應(yīng)預(yù)留人民幣 元整(小寫: 元)
在經(jīng)紀(jì)方作為交房保證金及水電費(fèi)、煤氣費(fèi)、物管費(fèi)等保證金。簽訂合同后 日內(nèi)向 (賣方/經(jīng)紀(jì)方)支付
剩余定金人民幣 元整(小寫: 元)。
本條所約定的定金如部分或全部交由經(jīng)紀(jì)方托管的,買方將定金支付給經(jīng)紀(jì)方后,視為賣方收訖,發(fā)生定金效力。如買方在簽署本合同前已支付過誠意金,在簽署本合同時(shí)自動(dòng)轉(zhuǎn)為定金。托管在經(jīng)紀(jì)方的定金于 時(shí)由經(jīng)紀(jì)方直接支付給賣方,如在支付托管定金條件成就時(shí),買賣雙方
因發(fā)生糾紛導(dǎo)致合同無法履行的,經(jīng)紀(jì)方托管定金依據(jù)買賣雙方簽署的書面協(xié)議付款,無法簽署書面協(xié)議的,任何一方無權(quán)單方要求經(jīng)紀(jì)方付款,應(yīng)通過訴訟途徑解決。
(二)人民幣 元整(小寫: )為第二部分房款。付款方式為以下第( )種:
A、一次性付款: 買方應(yīng)在 之前將房款人民幣 元整(小寫: 元)足
額支付給 (賣方/經(jīng)紀(jì)方監(jiān)管/雙方約定的銀行監(jiān)管)
B、銀行按揭付款:
(1)買方應(yīng)在房產(chǎn)過戶收單后 個(gè)工作日內(nèi)將首期款(第二部分房款的一部分)人民幣 元整(小
寫: 元)足額支付給 (賣方/經(jīng)紀(jì)方監(jiān)管/雙方約定的銀行監(jiān)管),此款不包括已經(jīng)支付的定金。
(2)第二部分房款余款人民幣 元整(小寫: 元),買方以 (商業(yè)貸款/公積金貸
款/其他方式協(xié)商)方式支付給賣方,并委托經(jīng)紀(jì)方辦理貸款手續(xù),支付按揭手續(xù)費(fèi)。如銀行批準(zhǔn)的貸款金額少于買
方申請(qǐng)的貸款金額,買方應(yīng)在過戶當(dāng)日以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式支付差額房款給賣方。
賣方開戶銀行: 銀行 支行 開戶名: 帳號(hào):
買方開戶銀行: 銀行 支行 開戶名: 帳號(hào):
第五條【房產(chǎn)過戶】
(一)、買賣雙方應(yīng)在房產(chǎn)注銷抵押登記后 個(gè)工作日內(nèi),到房產(chǎn)管理部門簽署《武漢市存量房買賣合同》,
交納過戶稅費(fèi),辦理房產(chǎn)過戶手續(xù)。買方應(yīng)在領(lǐng)取房屋所有權(quán)證及土地使用權(quán)證后 個(gè)工作日內(nèi)辦理按揭貸款的抵押登記。賣方保證對(duì)該房地產(chǎn)享有完整所有權(quán),能完全支配及處理,同時(shí)保證賣方在簽署本合同前已通知承租人出售事宜,承租人已放棄優(yōu)先購買權(quán)。本次轉(zhuǎn)讓之前已產(chǎn)生的產(chǎn)權(quán)糾紛、債務(wù)、稅項(xiàng)、租賃清還及抵押等事宜,賣方應(yīng)在簽署《武漢市存量房買賣合同》前清理完畢,并保證轉(zhuǎn)讓后買方無需負(fù)責(zé),否則賣方必須承擔(dān)由此引起的一切法律責(zé)任。
第六條【過戶稅費(fèi)承擔(dān)】(1)調(diào)檔費(fèi);(2)契稅;(3)印花稅;(4)綜合服務(wù)費(fèi);(5)產(chǎn)權(quán)登記費(fèi);(6)營(yíng)業(yè)稅;(7)城市建設(shè)維護(hù)稅;(8)教育費(fèi)附加;(9)土地稅;(10)個(gè)人(單位)所得稅;(11)土地增值稅;(12 評(píng)估費(fèi);(13)合同交易工本費(fèi);(14)土地登記費(fèi);(15)測(cè)繪費(fèi);(16)公證費(fèi);(17)律師費(fèi);(18)贖房費(fèi)用;(19)保險(xiǎn)費(fèi); (20)按揭手續(xù)費(fèi); (21)土地收益金; (22)其他 。其中買方支付以上第 項(xiàng)稅費(fèi),由賣方支付上述第 項(xiàng)稅費(fèi)。經(jīng)紀(jì)方代辦稅費(fèi)交付手續(xù)的,買方承擔(dān)的稅費(fèi)應(yīng)提前支付到經(jīng)紀(jì)方指定帳戶,賣方承擔(dān)的稅費(fèi)可直接從房款中抵扣。若出現(xiàn)約定之外的稅費(fèi)及因政府出臺(tái)新的規(guī)定而使上述約定的稅費(fèi)額增加,雙方約定則由按以下第( )種:A、按政府規(guī)定各自支付 B、買方承擔(dān) C、賣方承擔(dān)
第七條【第二部分房款】
(一)、辦理完房產(chǎn)過戶手續(xù)后(如買方付款方式為按揭付款,須辦理完貸款抵押手續(xù)) 個(gè)工作日內(nèi)由經(jīng)
紀(jì)方直接將托管款項(xiàng)劃入賣方指定的收款帳戶。如此款在銀行監(jiān)管,則由銀行依據(jù)雙方與銀行簽署的監(jiān)管協(xié)議,由銀
行付款。
(二)、交房保證金、水電費(fèi)、物管費(fèi)保證金,在賣方辦理完房產(chǎn)交接手續(xù)、水電過戶手續(xù)、并結(jié)清所欠的水電
費(fèi)、物管費(fèi)等費(fèi)用后后 個(gè)工作日內(nèi)由經(jīng)紀(jì)方直接劃入賣方指定的收款帳戶。
(三)、如買方辦理銀行按揭,則銀行承諾之貸款金額由貸款銀行按約定時(shí)間支付給賣方。
第八條【房產(chǎn)交付】
(一)、賣方應(yīng)當(dāng)在收到全款(交房保證金及擔(dān)保公司結(jié)算尾款除外)后 日內(nèi),將房產(chǎn)按合同約定的條件交
付給買方,如賣方拒絕交房,買方有權(quán)依據(jù)有效房產(chǎn)權(quán)利證明,在書面通知管理處后直接收房,房?jī)?nèi)賣方的個(gè)人物品
視為丟棄物處理,如缺少應(yīng)當(dāng)交付的家私家電等設(shè)施、物品的,買方仍有追索權(quán)。交房前賣方須付清一切有關(guān)該房產(chǎn)
所欠費(fèi)用(包括但不限于水電、煤氣、管理費(fèi)、有線電視費(fèi)、電話費(fèi)及土地使用費(fèi)等)。
(二)、如賣方收到全款(交房保證金及擔(dān)保公司結(jié)算尾款除外)后拒絕交房,因客觀原因?qū)е沦I方?jīng)]有依據(jù)上
款約定收房的,自約定的交付期限屆滿次日起至實(shí)際交付日止,賣方應(yīng)按每月 元租金標(biāo)準(zhǔn)或按房款交易價(jià)總
額按日萬分之五支付延期交房違約金。
第九條【傭金支付】(一)、鑒于經(jīng)紀(jì)方已促成買賣雙方之間簽署本房產(chǎn)買賣合同,買賣雙方應(yīng)在簽訂本合同當(dāng)
日向經(jīng)紀(jì)方支人民幣 元整(小寫: 元)作為傭金,其中:賣方向經(jīng)紀(jì)方支付傭金人民幣 元
整(小寫: 元);買方向經(jīng)紀(jì)方支付傭金人民幣 元整(小寫: 元),支付時(shí)間為 。
(二)、簽署本合同后,若本合同被取消、解除或未被實(shí)際履行,或買賣雙方私下或通過其他經(jīng)紀(jì)方成交該房
地產(chǎn),均不影響經(jīng)紀(jì)方收取上述服務(wù)傭金的權(quán)利。
第十條【經(jīng)紀(jì)方的責(zé)任及義務(wù)】
(一)、丙方在甲、乙雙方提供資料齊全情況下,在甲乙雙方到場(chǎng)簽字的條件下 時(shí)間內(nèi)協(xié)助雙方辦理房產(chǎn)過戶手續(xù),如果未履行義務(wù),應(yīng)承擔(dān) 違約責(zé)任。
(二)、所有關(guān)于該房屋信息均來自甲方,乙方已經(jīng)看房,并對(duì)上述信息予以確認(rèn),后期因房屋信息不符引起的糾紛由甲乙雙方自行負(fù)責(zé)。甲方、乙方及丙方不得故意隱瞞與訂立合同有關(guān)的重要事實(shí)或者提供虛假情況,因此給無過錯(cuò)方造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十一條【違約責(zé)任】
(一)、任何一方不履行合同約定義務(wù),導(dǎo)致交易無法完成的,應(yīng)向?qū)Ψ匠袚?dān)違約責(zé)任,如買方支付定金后違約,賣方有權(quán)解除合同并沒收定金或要求買方支付房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)百分之 違約金;如賣方收取定金后違約,買方有權(quán)解除合同并要求賣方雙倍返還定金或要求賣方支付房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)百分之 違約金。由此造成第三方損失的,由違約方承擔(dān)賠償責(zé)任。
(二)、本合同簽定后,如買方拒絕交付定金而違約,應(yīng)向賣方支付房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)百分之五的違約金;如賣方拒絕
收取定金而違約,應(yīng)向買方支付房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)百分之五的違約金。
(三)、無論在任何情況下,若賣方或買方任何一方未能依本合同之條款出售或購買該房地產(chǎn),則違約方須即時(shí)
支付經(jīng)紀(jì)方違約金人民幣 元整(小寫: 元);若買賣雙方在未得經(jīng)紀(jì)方同意下協(xié)議解除本合同,
則買賣雙方均成為本合同之違約方而須共同連帶支付經(jīng)紀(jì)方違約金人民幣 元整(小寫: 元)。
第十二條【合同成立生效】
(一)、本合同壹式肆份,均具有同等法律效力,經(jīng)三方簽字、蓋章后生效,雙方各持壹份,經(jīng)紀(jì)方留存兩份,
雙方在簽訂本合同前的任何聲明、承諾應(yīng)當(dāng)以書面為準(zhǔn),如與本合同約定不符的,以本合同約定為準(zhǔn)。在合同履行過
程中發(fā)生糾紛的,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,買賣雙方約定按第 種方式解決。買賣任何一方與經(jīng)紀(jì)方之間居間
合同糾紛,房產(chǎn)所在法院有訴訟管轄權(quán)。A、向房產(chǎn)所在地人民法院起訴; B、向武漢仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
(二)、買賣雙方遞件過戶時(shí)簽署的《武漢市存量房買賣合同》中的內(nèi)容與本合同內(nèi)容有不一致的,以本合同條
款為準(zhǔn)。 本合同發(fā)行過程中所有文件及通知以特快專遞或掛號(hào)信郵寄至本合同寫明的送達(dá)地址即視為送達(dá),收件人
拒收簽收或其他人代簽署的,仍視為送達(dá)。
第十三條【合同備注】備注條款內(nèi)容與前述條款內(nèi)容不一致的,以備注條款為準(zhǔn):
賣方 買方: 經(jīng)紀(jì)方:
代理人: 代理人: 代表人:
合同簽署時(shí)間: 年 月 日
以上全部?jī)?nèi)容就是關(guān)于編寫房產(chǎn)合同的注意事項(xiàng)介紹,以及,房產(chǎn)合同3篇范本的分享了,感謝閱讀,希望能幫到大家。